最新疫情施工要求/最新疫情施工要求标准

工程复工有哪些条件

〖A〗、复工五项基本条件包括：管理人员配置到位，复工培训到位，施工工器具检查到位，作业环境查勘到位，施工方案执行到位。管理人员配置到位指的是，复工工程的主要管理人员，如业主、监理及施工项目部的主要负责人，必须到位。他们需要严格落实工作职责，确保人员齐备且管理人员对现场情况进行检查。

〖B〗、国家电网公司复工五项基本条件如下：1，业主、监理、施工项目部主要负责人，安全管理、技术管理人员，施工负责人、专兼职安全员作业现场要到位。2，业主项目部主持召开复工前“收心”会，全面掌握复工作业内容，保证施工作业力能配置完备，完成施工作业安全风险动态评估后，下达复工令。

〖C〗、复工条件包括组建疫情防控复工复产工作组，制定工程项目疫情防控方案和复工复产组织方案，并对现场管理、人员管控、物资储备和应急处置等作出具体安排。人员健康管理方面，指定专人负责，建立“一人一档”制度，切实掌握人员流动情况，按照疫情防控要求进行健康管理。

〖D〗、复工条件包括组建疫情防控复工复产工作组，制定工程项目疫情防控方案和复工复产组织方案。人员健康管理方面，需指定专人负责人员健康管理，建立“一人一档”制度，掌握人员流动情况，确保健康管理到位。施工现场准备方面，应采取封闭式管理，设置隔离区和隔离室，进行全面消毒杀菌，并合理配备疫情防控物资。

〖E〗、工程复工确实需要经过建设单位。在申请工程复工时，通常需要满足以下条件，这些条件也需要经过建设单位的审核：安全检查：所有电器设备和施工现场临时用电线路需进行全面检查整理，确保用电安全，这是复工前的重要前提。

〖F〗、武汉复工需要满足以下条件：优先复工行业：医疗物资生产企业：包括医疗设备、防护服、口罩等生产企业，应率先全面复工，以满足疫情防控和医疗救治的需要。国家重点工程建设项目：如隧道、高铁、大型工程等，在野外作业且易于防护防疫的工程项目，应尽快复工。

2022年北京工地防疫正常及要求

年北京工地防疫正常及要求主要包括以下几点：成立疫情防控小组：职责明确：建设工地必须成立专门的疫情防控小组，该小组需明确各自职责，确保防控工作的有序进行。防控体系建立：构建完善的疫情防控体系，确保从源头上控制和预防疫情的传播。

北京所有工地没有封闭。根据查询相关公开信息截止于2022年12月7日北京为高风险地区，工地疫情要求是48小时核酸报告可正常施工。

可以。根据查询北京疫情防控部门要求显示：截止2022年12月10日，该地区没有出现新增病例，属于低风险地区，所以该地区是可以工地转工地的。并且生活中一定要注意做好个人防护措施。

疫情期间可以装修吗

建议： 在疫情期间，如果不是非常紧急的装修需求，建议业主暂时推迟装修计划，以避免给周围居民带来不必要的困扰。 如果确实需要进行装修，应事先了解当地的相关规定，并尽量在允许的时间段内进行，同时采取措施减少噪音污染。

疫情期间可以装修房子吗 疫情期间不建议装修房子。疫情防控还是比较严格的，如果打算今年建房或者装修，建议还是在等一段时间，因为现在疫情防控还没有放松。虽然对于正常的生产生活尽量降低影响，但是这个时间段进行装修或者建房还是不利于疫情防控。

主要看各地住地委出台的规定，明确在本市在疫情风险等级降低和中考结束前，确有需要展开装修的业主，需在开工前征得所在社区和物业单位同意，而已在装修中的业主若需要继续施工，还得确保相邻业主不反对。

疫情期间是能装修，但是为了人身安全，建议还是等这段时间过去之后再装修比较好。现在处于一个非常时期，能否立刻装修还需要联系当地的小区物业看是否同意施工，再做安排。如果可以，那装饰公司会全力配合；如果物业公司明确否决，则需要再等待一段时间。

施工方以新冠疫情为不可抗力为由主张顺延工期的是否可以

〖A〗、施工方可以主张以新冠疫情为不可抗力理由顺延工期。【法律依据】根据《民法总则》第一百八十条第一款以及《合同法》第一百一十七条第一款的规定，如果承包人因新冠疫情无法按照原定计划复工或开工，承包人不承担民事责任，工期应当顺延。

〖B〗、年二建新冠疫情导致的工期可以索赔的。在新冠肺炎疫情持续发展的情况下，因新冠肺炎疫情致使工期延误，做到以下几点：严格按照合同约定的步骤和时限向发包单位发出书面通知，说明不可抗力和受阻碍的情况，并提供必要的证明，避免丧失主张免责的权利。

〖C〗、因疫情影响，开发商延迟交房不需要赔偿，因疫情防控措施如各地人员流动控制、政府要求延期复工导致施工人力短缺、工期延误的，或者工程所需设备、材料由于交通管制、消毒措施限制等因素无法按时运输到施工现场的，基于新冠肺炎疫情及防控措施发生的不可预见、不可避免、不可克服性，也应适用不可抗力免责的规定。

〖D〗、不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。所以，因为新冠疫情的影响延期交房，司法实践中法院通常会以公平原则来解决纠纷。当然，如果你有开发商并不是因为疫情的影响延期交房，可以主张自己的权利，要求开发商承担一定的责任。

〖E〗、导致房屋不能按期交付、不动产登记不能按期办理，房地产开发企业可以不可抗力为由，主张将相关时间顺延至企业复工后的合理时间，并免除相应期间不能履约的责任”，房地产开发企业可根据新冠肺炎疫情的影响，合理顺延房屋交付时间。

〖F〗、建工企业面对疫情挑战，确实需要关注费用索赔问题。然而，依据法律规定，不可抗力是企业主张免除或减轻责任的关键。根据《民法典》第五百九十条，当因不可抗力，如新冠疫情导致企业无法履行合同义务时，可以部分或全部免除责任。

住房和城乡建设部印发房屋市政工程复工复产指南

据住房和城乡建设部3月26日消息，近日，住房和城乡建设部办公厅印发《房屋市政工程复工复产指南》（以下简称《指南》），从复工复产条件、现场疫情防控、质量安全管理、应急管理、监督管理、保障措施等方面指导各地统筹做好新冠肺炎疫情防控和工程质量安全工作，稳步有序推动工程项目复工复产。

月26日，住房和城乡建设部办公厅官网发布《关于印发房屋市政工程复工复产指南的通知》，指导各地建筑业企业稳步有序推动工程项目复工复产。

该指南适用于新冠肺炎疫情防控期间房屋市政工程复工复产施工现场的运行和管理。各参建单位项目负责人是本单位工程项目疫情防控和复工复产的第一责任人，需严格落实各项防控措施，确保疫情防控和工程质量安全管控到位。

近年来，我国已着手从利益角度维持施工单位权力的正常运转，如3月住建部《房屋市政工程复工复产指南》严禁政府和国有投资工程以各种方式要求施工单位带资承包，并要求建设单位应按照合同约定按时足额支付工程款，不得形成新的拖欠。

根据住房和城乡建设部的指示，制定本年度建筑施工“安全生产月”活动方案，以确保活动顺利进行并取得实效。

建筑企业复工复产检查方案

建筑企业复工复产检查方案主要包括以下要点：复工前准备：主体责任落实到位：确保企业明确疫情防控主体责任，制定详细的复工复产计划和疫情防控方案。防控方案制定到位：制定符合建筑工地特点的疫情防控方案，包括人员排查、体温检测、消毒措施等。

建筑企业复工复产检查方案主要包括以下方面：防疫管理 人员管控：中高风险地区来沈人员禁止进入施工现场。所有人员必须佩戴口罩，外来人员需登记、扫码、测温后方可进入，并禁止与生产无关的会客。

安全、环保工作确认到位：复工前做好安全检查及环保设施设备检查。实行复工复产报备制度：成立组织机构：成立复工复产工作组，负责验收工作。企业复工复产报备：企业在完成“六个到位”的基础上，向相关部门提交复工复产申请表等报备资料。

.中高风险地区来沈人员不得进入施工现场。2）.所有人员必须佩戴口罩，外来人员需在入口登记基本信息并扫码测温后方能进入现场。现场禁止与生产无关的会客行为。

为了确保建筑行业在节后顺利复工复产，保障生产安全，消除潜在隐患，我们特制定本检查方案。方案包含以下几个关键环节：首先，进行节后复工的安全生产条件检查，以确保基础设施安全可靠。其次，重点检查关键环节和重要部位，确保生产流程顺畅无阻。同时，开展全员安全生产教育培训，提高员工安全意识。

建筑行业复工复产方案强调了安全管理的重要性，始终遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的原则，确保不松懈，不盲目乐观。各级、各岗必须明确安全生产工作职责，制定目标和方案，强化安全管理。复工前，进行全员安全教育培训，特别是新工人和转岗工人的三级教育与培训。